当前位置: 首页 > 消费维权 > 产品质量 >

环球热议:哪些情形下承包人可以停缓建(停缓建后发包人有什么责任)

2023-06-15 08:00:57 来源:法律网

哪些情形下承包人可以停缓建?

1、发包人变更工程量;

2、发包人的设计文件等技术资料有错误或者发包人变更设计文件;

3、发包人未能按照约定及时提供建设材料、设备或者工程进度款;

4、发包人未能进行中间工程和隐蔽工程条件的验收并办理有关交工手续;

5、发包人不能按照合同的约定保障建设工作所需的工作条件致使工作无法正常进行的。

停缓建后发包人有什么责任?

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当承担什么法律责任

在工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要的条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建、或者缓建。在发生上述情形,致使工程建设无法正常进行的情况下,承包人可以停建、缓建、顺延工期,并及时通知发包人。承包人在停建、缓建期间应当采取合理措施减少和避免损失,妥善保护好已完成工程和做好已购材料、设备的保护和移交工作,将自有机械和人员撤出施工现场,发包人应当为承包人的撤出提供必要的条件。承包人应当将停建、缓建过程中发生的经济支出和其他实际发生的费用向发包人提出报告。

发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。

标签: 哪些情形下承包人可以停缓建 停缓建后
最近更新
15037178970
婚姻法
世界简讯:担保的方式有哪些?担保哪种方式最好?
今亮点!外地人在上海买房需要满足哪些条件?动产登记机构和不动产统一登记的方法有哪些?
不支付抚养费可以到法院起诉吗?变更抚养权能不能先带走小孩?
假期工资的计算基数按哪些确定?丧假公司扣工资是否违法吗?
【天天时快讯】法院书记员有没有编制?法院书记员是做什么的?
焦点精选!商品双日期如何处罚?产品质量法是什么?
每日焦点!人保车险理赔多长时间能到账?人保车险理赔需要的材料
什么是交通事故的认定原则?交通事故责任认定的标准是多少?
幼儿园开在小区里面违法吗?申办幼儿园要具备什么条件? 聚看点
债权人债务重组损失包括哪些?债务重组有哪些法律属性?
知识纠纷
1 热文:男方婚前买房算夫妻共同财产吗?房产最佳过户方法有哪些?
2 快播:离婚冷静期过了50天还有效吗?二次申请离婚还有冷静期吗?
3 今日关注:婚姻法司法解释的内容是什么?同居期间财产如何分割?
4 商标被驳回别人可以注册吗?商标被驳回后多久可以重新申请? 环球最资讯
5 全球微动态丨户籍地址是填什么地址?户籍地址是身份证上的地址吗?
6 保险合同的一般规定有哪些?保险代理合同能不能签?
7 深圳居住证怎么办理?深圳市居住证办理流程是什么?
8 怎样打欠条才能有法律效力?有欠条算诈骗吗?
公司法
银行贷款基准利率是多少 银行贷款还不上怎么办?
【时快讯】注册一个公司需要什么手续?公司法第二十三条的规定内容是什么?
个人社保怎么查询 个人社保怎么缴纳多少钱一个月?
医疗事故的认定标准是什么?医疗事故鉴定的作用是什么?
监管的基本要求有哪些?什么是合同的主体?
什么是家庭暴力?家庭暴力是什么因素引起的?家庭暴力产生的原因有哪些? 世界观焦点
今日观点!五一法定一天还是3天?五一法定三倍工资是哪几天?
摩托车驾驶证是什么?摩托车驾驶证可以外地考吗?_焦点精选
环球观焦点:个人巧立名目套取国家资金法律的处罚标准是怎么样的?对套取专项资金使用人罪名适用的情形有哪些?
买三轮车多久可以退换?用护肤品过敏了可以要求赔偿吗?
合同法
拍卖公司设立条件有哪些?拍卖公司注册程序是什么?

2023-06-14

代征地费用如何确定?被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准|世界播资讯

2023-06-14

世界新动态:丢失商标注册证怎么补办 商标证丢了补办需要多少钱?

2023-06-13

租赁车位超过20年合同不成立吗 租车位需要签合同吗? 新资讯

2023-06-13

个人在购买住房时并无强制保险吗?房屋保险的赔款接受人是谁?|独家

2023-06-12

首套房契税能退税吗?首套房的判定标准是什么?

2023-06-12

劳动纠纷
拍卖公司设立条件有哪些?拍卖公司注册程序是什么?
代征地费用如何确定?被征收土地上的附着物和青苗的补偿标准|世界播资讯
世界新动态:丢失商标注册证怎么补办 商标证丢了补办需要多少钱?
租赁车位超过20年合同不成立吗 租车位需要签合同吗? 新资讯
个人在购买住房时并无强制保险吗?房屋保险的赔款接受人是谁?|独家
首套房契税能退税吗?首套房的判定标准是什么?

法律解答网版权所有 2005-2022

备案号:京ICP备2022016840号-54 联系qq:920 891 263 @qq.com